AGB
1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen der Schreinerei
Nathalie Matern The Woodling
Buchbrünnleweg 30
78479 Reichenau
und ihren Kunden.
(2) Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
(3) Es wird ausschließlich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gearbeitet. Die VOB/B findet keine Anwendung.
2. Vertragsschluss
(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Ausführung der Leistung zustande.
(3) Zeichnungen, Pläne und Kostenvoranschläge bleiben Eigentum des Auftragnehmers und dürfen ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden.
3. Preise und Zahlung
(1) Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes vereinbart ist.
(2) Zahlungen sind, sofern nicht anders vereinbart, sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.
(3) Bei größeren Aufträgen kann der Auftragnehmer Abschlagszahlungen entsprechend dem Baufortschritt verlangen. (4) Bei größeren Aufträgen sind wir berechtigt, eine Abschlagszahlung in Höhe von 50% des Auftragswertes nach Vertragsschluss zu verlangen. Die Restsumme ist bei Abnahme der fertigen Leistung fällig
4. Leistungserbringung und Lieferzeiten
(1) Liefer- und Fertigstellungstermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
(2) Höhere Gewalt, Materialengpässe oder unvorhersehbare Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
(3)Die Ausführungen unserer Leistungen erfolgt nach den anerkannten Regeln des Handwerks und in den in unserem Angebot festgelegten Maßen und Spezifikationen
5. Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde ist verpflichtet, notwendige Angaben rechtzeitig zu machen und die Voraussetzungen für die Ausführung der Arbeiten zu schaffen.
(2) Verzögerungen, die aus mangelnder Mitwirkung entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.
6. Abnahme
(1) Nach Fertigstellung ist der Kunde zur Abnahme verpflichtet.
(2) Nimmt der Kunde die Leistung nicht innerhalb von 7 Tagen nach Mitteilung der Fertigstellung ab, gilt die Leistung als abgenommen.
7. Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach dem BGB.
(2) Bei Werkleistungen beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 2 Jahre ab Abnahme, es sei denn, gesetzlich ist eine längere Frist vorgesehen.
(3) Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme schriftlich anzuzeigen. (4)Wir sind berechtigt, Mängel nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beheben.
8. Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten („Kardinalpflichten“), jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden.
(3) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird (z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz).
9. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
10. Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
(4) Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.
Datenschutzhinweise
1. Verantwortlicher
Schreinerei
Nathalie Matern The Woodling
Buchbrünnleweg 30 78479 Reichenau
+49 (0)170 55 33 154
n.matern@thewoodling.de
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Schreinerei Nathalie Matern The Woodling.
2. Welche Daten wir verarbeiten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten, zum Beispiel:
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
Vertrags- und Auftragsdaten (zB. Bestellungen, Rechnungen, Lieferadressen)
Zahlungsdaten
3. Zweck der Verarbeitung
Ihre Daten werden verarbeitet, um:
den Vertrag mit Ihnen durchzuführen (Planung, Lieferung, Montage, Abrechnung),
Ihre Anfragen zu beantworten,
gesetzliche Pflichten (z. B. steuerliche Aufbewahrungspflichten) zu erfüllen.
4. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen sind insbesondere:
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung),
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Pflichten),
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an effizienter Geschäftsabwicklung).
5. Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, wenn es erforderlich ist, z. B.:
an Steuerberater oder Behörden (Erfüllung gesetzlicher Pflichten),
an Subunternehmer oder Lieferanten (soweit zur Vertragserfüllung nötig).
Eine Weitergabe an Drittländer außerhalb der EU findet nicht statt.
6. Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für die Abwicklung des Auftrags und die Einhaltung gesetzlicher Pflichten (z. B. Aufbewahrungsfristen nach Handels- und Steuerrecht) erforderlich ist.
7. Ihre Rechte
Sie haben nach DSGVO insbesondere das Recht auf:
Auskunft über die gespeicherten Daten,
Berichtigung unrichtiger Daten,
Löschung (soweit keine gesetzlichen Pflichten entgegenstehen),
Einschränkung der Verarbeitung,
Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit
Beschwerden können Sie auch an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde richten.
8. Kontakt
Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
[Name, E-Mail, Telefon] Nathalie Matern, n.matern@thewoodling.de, +49 (0)170 55 33 154